ДОГОВОР ПОДРЯДА № Д00000000-1        

г. Санкт-Петербург                                                                                               __ Мая 201_ года

 

Общество с ограниченной ответственностью «Наименование» (Общество), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ФИО, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНОВАЦИЯ ГРУПП СПБ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Семенова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда № Д00000000-1 от 01.10.2018 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            1.1. В рамках Договора Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных и отделочных работ (далее – «Работы») на следующем объекте Заказчика: помещение общей площадью 93,6 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, дом 92, лит. А  ( далее - «Объект»).

            1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

            1.3. Подрядчик обязуется выполнять Работы своими инструментами и привлечённой Подрядчиком и за его счёт рабочей силой, в том числе рабочей силой субподрядчиков. Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал субподрядчиков, являющихся гражданами РФ и/или СНГ, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик настоящим принимает на себя полную исключительную ответственность за любые нарушения миграционных правил РФ и обязуется не требовать возмещения убытков Заказчиком в случае подобных нарушений.

            1.4. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с технической документацией:  рабочими проектами и техническими заданиями (далее – «техническая документация»),  передаваемыми Заказчиком Подрядчику до даты начала выполнения Работ по настоящему Договору.

            1.5. Обеспечение Работ материалами несет Подрядчик за исключением материалов, предоставленных Заказчиком в соответствии со Сметой. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и инструментов Подрядчика.

            1.6. Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры страхования, заключение которых продиктовано требованиями действующего законодательства РФ, в том числе, но не ограничиваясь,  ответственность рисков строительно-монтажных работ, риск случайного повреждения (гибели) Объекта, на котором будут проводиться Работы, а также ответственность за причинение при осуществлении Работ вреда  другим лицам.

            Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

            Подрядчик обязан представить Заказчику надлежащую копию договора / ов страхования, указанных в настоящем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

 

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

 

2.1. Стоимость Работ по (Цена Договора) определена на основании Сметного расчета (Приложение № 1, № 2 к Договору), которые являются неотъемлемой частью Договора, и составляет 1 994 836,26 (Один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 26 копеек), в том числе НДС 18 %.

Стоимость Работ по Договору включает стоимость материалов, трудозатраты Подрядчика, все налоги, стоимость всех строительно-монтажных работ, прибыль Подрядчика, а также все издержки и риски Подрядчика, связанные с исполнением Работ по Договору и достижением их надлежащего качества, предусмотренного настоящим Договором, строительными нормами и правилами.

2.2. Единичные расценки Подрядчика, согласованные Сторонами в Приложении № 3 к Договору, являются твердыми и изменению не подлежат в течение срока действия настоящего Договора.

2.3. Расчёты Заказчика с Подрядчиком производятся  в следующем порядке:

            2.3.1. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Актов подтверждающих объемы выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счета, перечисляет платеж в размере 100% (процентов) от Цены Договора, что составляет 1 994 836,27 (Один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать шесть рублей 26 копеек), в том числе НДС 18 %.

 2.4. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перевода установленной суммы денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.5. Подрядчик по окончании производства Работ в полном объеме представляет Заказчику на утверждение Акты по форме КС-2 и Справку о выполненных работах по форме КС-3 , подтверждающие объемы выполненных Работ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанных документов, Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет комиссионную приемку выполненных Работ, проверяет соответствие указанного в Акте и Справке объема работ фактическому объему выполненных работ, Смете работ. В случае отсутствия возражений, Заказчик подписывает указанные Акт и Справку.

Оплата принятых Заказчиком выполненных работ производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 на основании выставленного оригинала счета и наличия счета-фактуры.

2.6. В случае достижения Сторонами взаимного соглашения об изменении стоимости Работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору. Только в случае подписания такого дополнительного соглашения, изменение цены будет считаться согласованной и принятой Сторонами.

2.7. В случае прекращения Работ по обоюдному согласию или по инициативе одной из Сторон оплата стоимости Работ производится по факту выполненного объема работ, который должен быть документально подтверждён Подрядчиком

 

СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы по Договору собственными силами в объеме и в сроки, предусмотренные Договором. При этом Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц, неся при этом ответственность за действия/бездействие третьих лиц как за свои собственные.

3.1.2. Обеспечить качество выполнения работ в соответствии с технической документацией, действующими инструкциями ГОСТа и требованиями СНиПа, предъявляемыми к аналогичным работам и используемым при проведении работ строительным и иным расходным материалам. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением требований правил противопожарной, технической и экологической безопасности.

3.1.3. При выполнении работ по Договору использовать только материалы надлежащего качества и обеспечить их надлежащее использование в период действия настоящего Договора. Предоставить Заказчику паспорта, гарантийные талоны и сертификаты соответствия и качества на материалы, конструкции и оборудование, применяемые в процессе выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.4. Назначить своего полномочного представителя, ответственного за проведение Работ.

3.1.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, а также обеспечить соблюдение требований санитарных правил при выполнении работ по Договору.

      1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
  • недостатков и повреждений внутри Здания и Объекта Заказчика, о которых ему станет известно в ходе производства работ;
  • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.7. Уведомлять Заказчика о том, что выполнение Подрядчиком указаний Заказчика может привести к нарушению действующих норм.

3.1.8. Самостоятельно обеспечить вывоз оборудования, инструментов, приборов, инвентаря и иного своего имущества  после выполнения Работ по Договору.

3.1.9. Своими силами поставить на Объект все необходимые материалы, оборудование, инструменты, конструкции и строительную технику.

3.1.10. Привлекать к производству Работ только квалифицированных специалистов, прошедших инструктаж по правилам охраны труда и техники безопасности.

3.1.11. Соблюдать правила и режим работы здания, в котором расположен Объект, и в случае если действиями или бездействиями Подрядчика причинен ущерб зданию и/или имуществу третьих лиц, находящемуся в здание, в том числе мебели, инвентарю, оборудованию, отделке Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причиненный ущерб и его возмещение.

3.1.12. Устранить дефекты, выявленные при сдаче-приемке работ, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.13. В случае порчи, утраты или повреждения строительных и иных расходных материалов, за свой счет приобрести аналогичные материалы для продолжения проведения работ по настоящему Договору.

3.1.14. За свой счет устранять выявленные дефекты и недостатки, возникшие в результате некачественного исполнения работ Подрядчиком, в течение всего гарантийного периода.

3.1.15. В случае выявления Заказчиком недостатков в процессе выполнения Работ, Подрядчик обязуется в 3-х дневной срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и представить по требованию Заказчика отчет об их устранении.

3.1.16. Передать Заказчику вместе с Актом выполненных работ (КС-2 и КС-3) акты скрытых работ (проводку скрытых инженерных коммуникаций, закладные детали и т.д.) и другую необходимую техническую документацию.

3.1.17. Подрядчик несет полную ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результатов Работ до момента их приемки Заказчиком.

 

3.2  Подрядчик имеет право:

3.2.1. Досрочно с согласия Заказчика завершить работы по Договору и получить оплату согласно условиям настоящего Договора.

 

3.3.  Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика к Объекту в ходе проведения работ, предусмотренных Договором, и подписать Акт допуска Подрядчика на Объект до даты начала производства работ, указанной в Договоре.

3.3.2. Своевременно производить оплату Работ по Договору.

3.3.3. До начала выполнения Работ по Договору передать Подрядчику Техническое Задание, утвержденное Заказчиком, а также согласованный  Рабочий проект в полном объеме.

3.3.4. Назначить своего полномочного представителя, который будет осуществлять  технический контроль проведения  работ Подрядчиком по Договору.

 

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность.

 

 

 

СТАТЬЯ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

4.1. Общий срок выполнения работ по Договору:

Дата начала выполнения Работ –   02.10.2018 г.

Дата окончания выполнения Работ – 02.11.2018 г.

            4.2. Изменение сроков выполнения Работ допускается только по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями Сторон.

 

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 

5.1. По окончании выполнения работ, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результата работ к сдаче-приемке и предоставляет Заказчику на подписание Акт выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Заказчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения о готовности результата вышеуказанных работ к сдаче с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных Работ путем подписания указанных в настоящем пункте документов, либо в этот же срок заявить Подрядчику мотивированный отказ.

    1. При мотивированном отказе Заказчика от подписания документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, Стороны составляют Акт выявленных недостатков, в котором определяется перечень недостатков работ и сроки, предоставляемые Подрядчику для их устранения.

5.3. Подрядчик обязуется устранить своими силами и за свой счет выявленные недостатки в срок, указанный в Акте выявленных недостатков. После устранения соответствующих недостатков, Стороны подписывают Акт устранения выявленных недостатков.

5.4. В случае невыполнения Заказчиком требований пунктов 5.1-5.2 настоящего Договора, работы считаются выполненными и подлежат оплате в соответствии с положениями настоящего Договора.

 

СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИИ

 

    1. Подрядчик гарантирует:
  • выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;
  • соответствие качества выполненных работ требованиям Заказчика, СНиП, нормативам, технологическим регламентам, Подрядчик гарантирует наличие сертификатов качества и паспортов на основные и вспомогательные материалы применяемые в процессе производства работ, гарантийный срок на выполненные работы устанавливаются на срок 12 (двенадцать) месяцев от даты  подписания Акта сдачи-приемки  выполненных работ в гарантийную эксплуатацию;
  • своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в работах в период действия гарантийного срока.
    1. Недостатки, возникшие по вине Заказчика, могут быть устранены Подрядчиком на условиях дополнительной оплаты при наличии подписанного двухстороннего Акта с указанием причин появления недостатков.
    2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и  своими силами, на условиях франко-Объект с монтажом. Данное условие распространяется, как на некачественные Работы, так и некачественные материалы, оборудование и т.п., использованное  при их производстве.

Выявленные дефекты фиксируются двусторонним актом, с указанием порядка и срока их устранения. Для участия в составлении указанного Акта Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя не позднее двух дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

При отказе (уклонении) Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта, свидетельствующего наличие дефектов, Заказчик вправе  обратиться в соответствующий компетентный орган, для проведения соответствующей экспертизы и составления акта по фиксированию обнаруженных дефектов, с отнесением расходов по экспертизе на счет Подрядчика.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте (акте обнаруженных дефектов) не устранит недостатки в выполненных Работах, то Заказчик вправе устранить выявленные недостатки силами третьего лица/лиц с отнесением затрат на Подрядчика.

 

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

    1. За нарушение конечного срока выполнения Работ, несвоевременное исправление дефектов и/или невыполнение прочих обязательств по Договору Подрядчиком, Заказчик имеет право начислить и взыскать с него неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по  Договору за каждый день просрочки.

Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности и может быть удержана Заказчиком в форме КС-3 из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы.

    1. За нарушение Заказчиком сроков осуществления платежей за выполненные работы по Договору, произошедших по вине Заказчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.
    2. Обязанность выполнения санкций, предусмотренных настоящим Договором, возникает только после выставления претензии Стороной, чьи права были нарушены. Претензия выставляется в письменном виде и передается под расписку, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
    3. Ущерб, причиненный Подрядчиком при выполнении работ по Договору Заказчику, возмещается Подрядчиком.

Вне зависимости от иных положений настоящего Договора, Подрядчик настоящим признает, что он несет полную ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в результате проводимых по настоящему Договору Работ, и обязуется возместить его в полном объеме. Подрядчик также несет полную ответственность по всем искам, предъявленным третьими лицами к Заказчику, связанным с выполнением Работ и эксплуатацией их результатов, при условии их надлежащей эксплуатации.

    1. Подрядчик освобождается от ответственности за качество изделий (работ) в случаях:
  • Нарушения правил эксплуатации;
  • Эксплуатация изделий в помещениях, в которых производятся работы с материалами, содержащими агрессивные компоненты, щелочи и кислоты;
  • Самостоятельного процесса устранения обнаруженных недостатков Заказчиком или третьими лицами.
    1. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, привлекаемым Подрядчиком, в том числе материальную ответственность и ответственность за вред, причиненный Заказчику.
    2. В случае просрочки выполнения работ Подрядчиком более чем на 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы, и применив к Подрядчику ответственность за просрочку, предусмотренную пунктом 7.1. настоящего Договора. При этом Подрядчик обязуется в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования от Заказчика возвратить Заказчику в полном объеме неиспользованный денежные средства, если таковые будут.
    3. Уплата штрафов, пеней и иных санкций, предусмотренных настоящим Договором, за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
    4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
    5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
    6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ничто из того, что содержится в Договоре, не должно пониматься или толковаться как предоставление Подрядчику любого рода прав на товарный знак/товарные знаки (знаки обслуживания) Заказчика или фирменное наименование Заказчика. Подписание настоящего Договора не предоставляет Подрядчику права размещать товарный знак/товарные знаки (знаки обслуживания) Заказчика рядом с товарным знаком/товарными знаками и/или с фирменным наименованием и/или с коммерческим обозначением Подрядчика на каком бы то ни было материальном носителе и/или на Интернет-сайте Подрядчика. Подрядчик несёт ответственность за нарушение требований, указанных в настоящем пункте в соответствии с действующим законодательством.
    7. Стороны не начисляют на сумму любой задолженности другой Стороны проценты, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ.

 

СТАТЬЯ 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно войны, пожара, наводнения, гражданских волнений, землетрясений, других катастроф и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в десятидневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены уполномоченными на это органами страны, Стороне заявившей о возникновении таких обстоятельств.

8.3.  Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более двух месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить какие меры следует предпринять для продолжения работ по Договору. Однако, если Стороны не придут к соглашению, тогда каждая из Сторон вправе аннулировать настоящий Договор письменно уведомив (с уведомлением о вручении) другую сторону о намерениях за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

 

СТАТЬЯ 9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать полного возмещения причиненных ему убытков при однократном нарушении Подрядчиком окончательных сроков выполнения Работ, сроков поставки материалов, изделий, сроков завершения отдельных видов работ в соответствии с положениями настоящего Договора и приложениями к нему более чем на 10 (десять) календарных дней. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком под расписку извещения Заказчика о расторжении Договора.

9.3. Во всех указанных в п. 9.2. случаях Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

9.4. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с п. 9.2. настоящего Договора Заказчик обязан оплатить только фактичекски выполненные работы Подрядчиком, которые были приняты Заказчиком и к которым не было претензий у Заказчика по качеству или срокам выполнения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения Договора. Стороны проводят обязательную сверку взаиморасчетов.

9.5. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, если Заказчик необоснованно задерживает платежи по подписанным Актам выполненных работ более чем на 20 банковских  дней. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком под расписку извещения Подрядчика о расторжении Договора. При этом Заказчик обязан оплатить фактически выполнение Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения Договора. Стороны проводят обязательную сверку взаиморасчетов.

9.6. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без объяснения причины, путем направления письменного уведомления Подрядчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в этом случае Стороны в обязательном порядке производят сверку взаиморасчетов. Оплате подлежат только фактически выполнение Работы Подрядчиком, которые Заказчик принял.

9.7. Извещение о расторжении Договора представляется в письменном виде и передается под расписку, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

 

СТАТЬЯ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

10.1. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров, разногласий или требований, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним. Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения претензии соответствующей Стороной, направляемой заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо с момента проставления органом связи отметки об отсутствии (выбытии) адресата или отметки об истечении срока хранения отправления или иной аналогичной отметки.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну другой Стороны, которые стали им известны в результате заключения и  исполнения Договора или в связи с ним.

Под «конфиденциальной информацией» Заказчика понимается любая информация, относящаяся к Заказчику, деятельности Заказчика объективно неизвестная третьим лицам, имеющая действительную или потенциальную коммерческую и/или служебную тайну и раскрытая Подрядчику или полученная им в связи с выполнением условий Договора и/или при других обстоятельствах. Поставщик обязуется не разглашать данную информацию, ни при каких условиях и принимать все меры к охране её конфиденциальности. Подрядчик обязуется не использовать такую информацию ни для каких целей, не снимать копий с такой информации.

Все права и обязательства Сторон, вытекающие из настоящего пункта Договора, сохраняются и продолжают действовать после прекращения срока действия Договора или отдельных его приложений, и являются обязательными для Сторон, их юридических представителей, преемников или доверенных лиц.

10.4.  Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств, им предусмотренным. Однако Стороны согласились, что в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ, настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие c 02.10.2018 г.

10.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. К Договору прилагаются:

Приложение №1 – «Сметный расчет на  демонтажные работы».

Приложение №2 -   «Сметный расчет на монтажные работы».

Приложение №3 – «График производства работ».

 

Все поименованные выше Приложения, являются составной и неотъемлемой частью Договора.

 

 

 

Статья 11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Заказчик:

Подрядчик:

ООО «Наименование»

Место нахождения:

125047, г. Москва, 2-й Лесной переулок, дом 1.

Адрес для направления корреспонденции по договору:

191025, Санкт-Петербург, Невский проспект,

дом 1, лит.А, пом. 3Н

Р\с  40702810200001400001

АО «Райффайзенбанк» г. Москва

К/с 30101810200000000000  БИК 044525700

ОГРН 1027739890000   ИНН 7710210000

КПП   774850001

 

Заказчик

ООО «Наименование»

 

 

 

___________________

ФИО

ООО «РЕНОВАЦИЯ ГРУПП СПБ»

195027 г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, дом 6, лит А, помещение 3-Н, офис 4

Р/сч 40702810155000012152

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург

К/сч 30101810500000000653

БИК 044030653

ИНН 7806539880   КПП 780601001

ОГРН 1187847095260

ОКПО 28147992

 

 

Генеральный директор

ООО «РЕНОВАЦИЯ ГРУПП СПБ»

 

 

___________________

 

Семёнов А.В.

             

 

 

 

Приложение №  1

                         к Договору подряда № Д00000000-1 от 01.10.2018 г.

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

СОГЛАСОВАНО

 

Генеральный директор

ООО «РЕНОВАЦИЯ ГРУПП СПБ»

 

 

___________________ Семёнов А.В.

 

 

Заказчик

 ООО «Наименование»

 

 

 

___________________ ФИО

М.П.

М.П.

 

 

 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

 

на демонтажные работы по Договору подряда № Д00000000-1 от 01.10.2018 г.    

на объекте Заказчика, расположенном по адресу:

Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 92, лит. А

 

28 лет работы на Российском рынке- это объективный показатель стабильности и успеха, основанного на доверии Клиентов.

Алексей Семенов Генеральный директор